施工合同总是出现在企业的发展中。企业应做好充分准备，防止其陷入法律陷阱。细节决定成败，细节也决定企业签订的施工合同是否安全。如何有效地撰写施工合同？
1.如何有效地撰写施工合同？
合同法甲方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
乙方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
根据《中华人民共和国合同法》、国家有关法律、法规和公司文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 甲、乙双方于年月日达成协议，签订本合同。
第一条项目概况
项目名称:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
项目地点:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
第二条工程承包范围
___________________________________
第三条建设期
1.计划开工日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2.主要节点持续时间:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3.乙方应无条件执行甲方的进度安排(包括新调整的进度)。
第四条工程质量标准
承包工程的质量必须达到_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
第五条合同文件的组成和解释顺序
构成本合同的文件及其优先解释顺序如下:
1.本合同；
2.本合同的附件；
3.招标文件；
4.本工程的施工图纸和现行的国家或行业标准、规范；
注:以上文件应互为补充。如果合同中有不明确或不一致的地方，应按上述顺序解释。如不能解释清楚，在不影响正常施工进度的情况下，由双方协商解决。
第六条标准和规范
本合同适用的标准规格为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
第七条甲方的责任和义务。
1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划和材料消耗计划表，实施工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测和实验室试验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及相关部门的工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况，乙方需要增加或减少施工人员，以满足施工和生产的需要。对施工质量差、技术差、不服从命令、有违法违纪行为的，予以辞退。
4.及时提供甲方供应的施工机械设备和周转材料。
5.按照本合同的约定向乙方支付劳动报酬。
6.总体安排和协议
7.如甲方资金暂时不到位，业主未按时支付工程款，乙方不得影响正常施工，不得聚众闹事，以谅解甲方。
第八条环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应重点组织对乙方施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护及公司相关制度的教育；根据国家法律法规和公司相关规章制度，监督和监控乙方相关工作的实施，使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产的相关管理规定，严格按照安全施工标准进行施工；加强现场工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全监察员依法实施的监督检查。因自身安全措施和违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。
如发生安全事故，乙方应立即按照相关规定向甲方相关部门报告，并按照国家相关法律法规进行处理。
3.乙方应严格执行建设主管部门、环保、消防、卫生等部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；确保施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定而造成的损失和罚款。
加强工地管理，采取一切适当措施保护工地内外的环境，限制噪音或建筑工程造成的其他污染；避免对公共和第三方财产造成损害和妨碍。
第九条材料和设备的供应和管理
1.甲方提供给乙方的周转材料应根据项目计划的需要进行调整和提取，并提供给乙方。
2.乙方应妥善保管和合理使用甲方供应的材料和设备(包括收集、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定地点分类堆放)；因保管和使用不当造成丢失或损坏的，乙方应按领取时的价格赔偿。
3.材料由乙方按预算折扣收取，乙方应合理使用材料，注意节约。如果材料的使用超出预算金额，超出的费用由乙方承担；节材部分由甲乙双方按_ _ _ _ _ _的比例分成。
第十条合同方式、价格和内容
1.承包方式和单价
2.合同价格包含的内容:
合同价格包含乙方在施工期间的各种风险，施工人员的工资和调度费用:小型机具费用；各类材料的现场二次运输；停水、停电、因自然气候原因等待材料等不可预见的人工日费用；包括周转材料的收集、装卸、保管、储存和归还；劳保用品(安全帽、安全带、手套等)费用。);安全设施(安全网、防护栏杆、防护棚等)的搭建和拆除。);文明施工费(包括上级部门现场各种检查的临时用工)；配合合同范围内的测量放线、材料试验、机电设备维修、安装和拆卸；为预防一般自然灾害而采取措施的劳务费；
甲方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _签订本合同。第一个项目
3.本合同的单价为总价，在合同执行过程中不会因其他因素而调整和变更。
第十一条结算方式和支付方式
1.每月25日，甲方按乙方实际完成的工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，5日按合同价结算，并提交甲方财务部门作为支付劳务承包费的依据。
2.甲方不会提前支付乙方生活费，劳务承包费按月支付(或按工程进度节点支付)。付款时间为业主付款后上月结算的_ _ _ _ _ _ _ _ %合同工程完工后支付结算款的_ _ _ _ _ _ _ _ %(结算支付金额以扣除劳务管理费后的金额为准)
3.每月合同费用结算时，应扣除乙方应向甲方劳务公司支付的_ _ _ _ _ _%的劳务管理费。
第十二次施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完成后，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应及时组织相关部门对乙方的施工成果进行初步验收，验收合格后进行下一道工序；如果验收结果显示乙方施工质量不合格，乙方应负责免费修复，不延长工期，并承担由此给甲方造成的相关损失。竣工后，乙方应免费修复业主、监理及其他相关方提出的工程质量缺陷，并承担甲方的相关损失，不因甲方已提前验收而减轻乙方的责任。
2.乙方应配合甲方进行其工作的初步验收和工程竣工验收；当甲方或施工现场的第三方必须与乙方合作时，乙方应根据甲方的指示予以配合。(与第三方合作的费用另行协商)
第十三条工程保修
1.保修范围和期限:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2.在保修期内，乙方接到维修通知后，应按照甲方要求的内容和时间派人维修，如乙方未按甲方要求维修，甲方可委托其他单位或人员维修，费用由乙方承担。
第十四条保险
1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为其在施工现场的人员和施工机械设备的生命财产办理保险，支付保险费。
2.发生保险事故时，甲乙双方有责任采取必要措施减少损失。
第十五条争议
1.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，可通过协商解决；否则，双方应在劳动仲裁部门或合同签订地的人民法院解决。
2.争议发生后，双方应继续履行合同，保持工作的连续性，保护已完成的工作成果，除非发生下列情况:2.1 .单方违约确实造成合同无法履行，双方同意解除合同的；
2、2调解要求停止合同工作，双方接受；
2、3仲裁机构要求停止合同工作；
2、4法院要求停止合同工作。
第十六条合同履约保证金
1.乙方应向甲方支付人民币元的合同履约保证金。
2.合同履约保证金的内容应包括本合同规定的所有投标批准和招标文件中的承诺条件，如:工期、质量、安全、环保、文明施工、施工高峰期人数、农忙季节人数、支付农民工资、遵纪守法等。如未达到上述内容规定的要求，将从履约保证金中扣除一定金额；如发生严重违约或给甲方造成不可挽回的损失，保证金将全部没收，并赔偿甲方由此造成的后果。
3.本工程竣工后，乙方将按照双方签订的合同内容完成，经有关部门验收合格后，甲方将在一个月内将履约保证金(不含利息)退还给乙方。
第十七条不可抗力
1.不可抗力的标准以甲方与业主签订的合同为准。甲方与业主签订的合同中没有相应标准时，按国家或地方政府的规定执行。
2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并尽快采取措施将损失减少到最低限度。甲方应协助乙方采取措施。
3.因不可抗力事件延误的工作时间将顺延。
4.一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延方相应的责任。
第十八条
1.如因不可抗力导致合同无法履行，或因一方违约或业主原因导致工程停建或延误，可终止合同。
2.如因不可抗力或业主原因导致合同终止，乙方应妥善保护和移交已完成的工程和剩余材料设备，并按要求撤离施工现场；甲方应按合同约定支付已完成工作的劳动报酬。
第十九条合同终止
双方履行合同的所有义务；报酬支付完毕；乙方应向甲方交付承包项目的经营成果，并通过竣工验收；如果在保修期满时没有质量问题，本合同将终止。
第二十条合同数量
本合同一式份，甲方份；乙方_ _ _ _ _ _份。
第二十一条补充条款_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
第二十二条合同生效。
本合同将于双方同意后生效。
合同签订时间:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
合同签订地点:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
甲方(盖章):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
乙方(盖章):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
二、如何解决施工合同纠纷？
1.和解或调解
施工合同发生争议时，当事人可以自行协商解决，也可以通过第三方调解解决。
和解是指当事人通过友好协商解决因合同产生的争议。调解由当事人以外的调解组织或者个人主持。在查明事实、分清是非的基础上，说服引导当事人互谅互让，友好解决争议。
通过调解或调停解决争端可以节省时间、仲裁或诉讼费用，并有利于今后的交流与合作。这是当事人解决合同纠纷的首选方式。但是，这种调解没有法律效力。要看当事人启动调解的诚意，要看达成和解后当事人的自觉履行。和解和调解是根据双方自愿的原则进行的。一方不能强迫另一方接受自己的意志，第三方也不能强行调解。
2.仲裁
建筑合同当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据达成的仲裁协议，将合同争议提交仲裁机构仲裁。
仲裁具有办案快捷、程序简便的特点和优势。而且进入仲裁程序后，仍然采取仲裁与调解相结合的方式，先调解后仲裁，先调解。调解成功达成协议后，仲裁庭将根据协议结果制作调解书或裁决书。调解书和裁决书都具有法律效力。
仲裁的前提是合同双方当事人订立了仲裁协议，未订立则不能申请仲裁。仲裁协议包括在合同中订立的仲裁条款或附于合同的协议。合同中的仲裁条款或附于合同的协议被视为与其他条款相分离的独立部分。合同的变更、解除、终止、无效或确认无效，不影响仲裁条款或仲裁协议的效力。合同的境内当事人可以在仲裁协议中约定争议发生后在境内任何一家仲裁机构进行仲裁，对仲裁机构的选择不存在级别管辖或地域管辖限制。
3.诉讼
建筑工程合同当事人未在合同中订立仲裁条款，发生争议后又未达成书面仲裁协议，或者达成的仲裁协议无效的，合同任何一方，包括涉外合同的当事人，均可向人民法院提起诉讼。向人民法院提起合同诉讼，应当依照民事诉讼法的规定进行。
诉讼或者仲裁程序发生法律效力的判决、仲裁裁决或者调解书，当事人应当履行。负有履行义务的一方不履行判决、仲裁裁决或者调解书的，对方当事人可以请求人民法院执行。执行即强制执行，即人民法院采取强制措施，促使义务人履行法律文书确定的义务。
合同当事人在遇到合同纠纷时，无论是通过协商、调解、仲裁还是诉讼来解决，都要认真考虑对方的态度、双方的合作关系、自身的财力人力等。，并权衡出对自己最有利的纠纷解决对策。
