当然，在签订合同之前，我们需要做足够的准备工作。这不仅是要知道依法依规合法地做什么，也是为了避免合同纠纷，最大限度地保护自己的权益。签订建设工程合同也是如此。项目合同的格式是什么？
一、项目合同的格式是什么
雇主(以下简称甲方):
地址:
代表:
承包商(以下简称乙方):
地址:
代表:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，双方就签订_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _合同达成如下协议
一、工程项目
1.项目名称:
2.项目位置:
3.项目范围:
4.项目内容:
5.项目成本:
6.项目持续时间:
7.质量标准:
二。双方的责任
1.甲方的责任
(1)负责施工前的准备工作，确保工程移交满足施工条件。
(2)及时交付图纸，设计变更时及时与乙方协商。
(3)对工程进行安全监督检查。
(4)工程完工后，及时组织人员进行验收。
(5)按时支付工程款，不得无故拖延。
2.乙方的责任
(1)熟悉图纸和合同的所有内容。
(2)积极配合甲方的设计变更工作。
(3)、安全生产，文明施工，不准酒后作业，不准穿拖鞋。
(4)工程完工后，及时通知甲方验收。
三。物资供应
1、本工程所需的所有材料应按下列()项办理:
(1)甲方负责采购特殊材料、统配部材料、统配部机电产品，并供应至乙方指定地点，其他材料由乙方采购供应..
(2)乙方负责物资的申请、订购、调剂和共享，甲方负责采购和供应由乙方统一配送和管理的特殊物资和机电产品到乙方指定地点，其他物资由乙方负责采购和供应。
(3)所有材料和设备由甲方采购并供应至现场或指定的加工场所。
2.如工程所需材料因供应部门的规格、品种或材料不能满足工程要求，必须用其他规格、品种代替或加工时，应事先征得原设计单位和甲方同意，三方签订协议后方可实施。因替代或加工产生的数量差异、价格差异和加工费按现行规定结算。
3.供应商应负责对进场时应附有合格证书的材料进行验证；如果没有合格证，必须在供应商检测合格后才能使用，检测费用由供应商承担。如果建设单位或设计单位要求对有出厂合格证的材料进行复验，试验费用由甲方承担..
四。项目资金结算方式
您可以选择以下三种方式之一:
1.每月定期结算。月结是指施工企业提出的竣工工程月报表，连同工程价款结算清单，经建设单位签证后，提交建设银行进行工程价款结算。
2.分段结算。分段结算是指以单项(或单位)工程为对象，按照施工进度将其划分为不同的施工阶段，按阶段结算工程价款。
分期结算的一般方法是根据工程的性质和特点，将施工过程分为若干施工进度阶段，以批准的施工图预算为依据，计算各阶段的预付款金额。施工开始时，应办理第一期预付款。本阶段工程完工后，计算工程价款，并向建设银行提交建设单位的签证，进行本阶段的审核结算，同时办理下一阶段的预付款。
3.竣工后一次性结算。竣工后结算是指建设工程或单项工程全部建筑安装工程施工期在一年以内，或工程合同金额小于1亿元，可以实行按月预付或分期预付工程价款，竣工后结算工程价款的一种方式。
动词 （verb的缩写）施工和设计变更
1.乙方应按国家颁布的施工验收规范、质量检验标准和设计要求组织施工，并全部合格。
2.坚持按图纸施工，任何一方不得随意变更设计。发生下列情况之一时，对对方造成的窝工、返工、材料和构件积压、施工力量、机械搬迁等损失由责任方承担。
3.施工中如发现设计错误或严重不合理之处，乙方应书面通知甲方，甲方应在_ _天内与原设计单位协商，提出修改或变更设计文件。甲乙双方签订协议后，方可施工。
4.施工过程中，设计变更超过原设计标准或规模的，应按审批程序重新报批后方可施工。工程预算经审计局审计后，由经办行审查投资，双方签订协议后方可施工。否则，任何一方不得强行施工。
5.在施工过程中，如果中途停止施工或延期施工，甲乙双方应约定在建工程的安全地点。
6.施工过程中，如发现甲方投资不足，不能按时支付进度款，中途停工或延误施工，给乙方造成的损失由甲方承担。
不及物动词竣工验收、结算和保修
1.乙方应在单项工程完工前_ _ _天书面通知甲方验收日期。如果甲方不能按时参加验收，应提前通知乙方，并在征得乙方同意后另行确定验收日期。但是，甲方必须承认完工日期。如甲方未按时参加验收，由此产生的所有管理费和损失由甲方承担，并按预算费用向乙方支付每日万分之一的滞纳金。
2.如果竣工工程通过验收，乙方应在验收之日起_ _ _天内将竣工工程移交给甲方。如甲方未能按期接管，造成验收项目的损失，由甲方承担..
3.本工程中的单位工程如需单独移交给甲方，双方应在移交时办理中间验收手续，作为单位工程竣工验收的依据。
4.竣工验收时，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责免费修理或返工，并在双方约定的措施和期限内完成。验收后就移交。如因此导致工程延期交付，乙方应按预算费用向甲方支付每日万分之一的逾期违约金。
5.项目已基本完成，如遇某些双方无法解决的材料或设备，项目无法按期完成。经双方同意，可以减交工程，并对已交工程进行验收和移交。
6.工程竣工验收后，乙方负责保证土建工程质量_ _年，采暖工程保证首_ _个采暖期。保修期内，因施工单位原因造成的屋面漏水、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，由乙方负责免费维修。专业建筑安装工程按国务院有关主管部门的特别规定办理。
7.如工程不验收，甲方提前使用或擅自使用，由此产生的任何质量或其他问题由甲方负责。
七。违约责任和争议解决
1.如果乙方未能按本合同规定的日期完成工程，从工程验收之日起，每逾期一天，乙方应向甲方支付预算费用的_ _ _%作为逾期违约金。
2.甲乙双方不得拖欠任何应付款项。如果延迟付款，他们将按照银行短期贷款利率向对方支付逾期付款的违约金。
3.建筑安装合同发生争议时，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均可申请调解；如果无法解决，可以选择以下()项进行处理:
(1)向合同履行地仲裁委员会申请仲裁；
(2)、直接向合同履行地人民法院起诉。
八。补充条款
1.本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。
2.本合同经双方签字盖章后生效，合同全部履行完毕后失效。
3.本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方:
代表:
联系信息:
合同履行地:
签署日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
乙方:
负责人:
联系信息:
合同履行地:
签署日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
二。如何处理工程合同纠纷
1.双方自行协商。
当事人在平等互利、协商一致的基础上订立的合同发生争议时，应当本着互谅互让的精神，自愿协商解决。这种纠纷解决方式，没有任何第三方的介入，有利于纠纷的及时解决和双方的团结，有利于维护企业间长期建立的合作关系。因此，纠纷发生后，当事人应当把“协商”作为解决纠纷的首选。
当事人在通过这种方式解决纠纷的过程中应注意以下两点:一是双方协商解决合同纠纷所达成的协议必须符合国家法律法规的规定，不得损害第三方的合法权益；第二，必须体现“自愿”原则，双方在平等的基础上自行协商。他们不能以强凌弱，也不能以大欺小。否则，即使达成协议，协议也是无效的。
2.第三栖息地的调解
如发生合同纠纷，当事人可请协议条款中约定的单位或人员进行调解。这种调解不同于仲裁和诉讼中的调解。双方在第三方调解下达成的调解协议不具有法律强制执行效力，也就是说，如果一方拒绝执行，另一方不能依据调解协议直接向人民法院申请执行。
3.向仲裁委员会申请仲裁。
合同双方不愿协商、调解的，或者协商、调解不成的，可以仲裁或者起诉。仲裁的前提条件是必须有仲裁条款或仲裁协议。所谓仲裁条款，就是双方在订立合同时，表示愿意将未来可能发生的争议提交仲裁机构解决的特殊条款。仲裁协议是事后相对独立于主合同的另一种协议。合同的变更、解除、终止和无效，不影响仲裁协议的效力。无论当事人之间是否有仲裁条款，或者事后是否达成仲裁协议，都可以向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁，从而排除诉讼。
4、向人民法院起诉。
合同纠纷发生后，当事人自行协商调解不成，合同中又没有仲裁条款，事后又没有达成仲裁协议的，可以向人民法院提起诉讼。我国民事诉讼法规定，工程合同由工程所在地人民法院管辖。人民法院收到起诉状后，经审查认为符合起诉条件的，应当依法组成合议庭进行审理。和仲裁，当事人只能选择其一。
纠纷发生后，无论纠纷当事人选择仲裁还是诉讼，在法律效力上，仲裁机构依法作出的仲裁裁决与人民法院依法作出的判决是一样的，即仲裁裁决和法院判决一旦生效，当事人都必须执行。一方不执行的，另一方可以申请人民法院强制执行。从这个角度来说，选择仲裁和选择诉讼没有太大区别。
