在现实生活中，项目建设过程中或建设结束后，往往会有许多纠纷需要协调，例如在项目承包过程中会出现项目合同纠纷。我们需要掌握一些处理纠纷的工程合同常识，所以作为当事人，我们需要知道如何处理工程合同纠纷。
发包人用来抗辩承包人要求支付进度款或结算的一个主要理由是承包人承担工期延误的违约金。主张工期违约金涉及举证问题，一是实际开工时间的认定；另一个是完成时间的确定。工程合同的争议解决方式如下:
1。在处理工程合同纠纷时，应确定工程合同一般意义上的开工日期
开工日期是工期的起点，是控制工期风险的第一个重要节点。一般来说，有以下几种方法来确定开工日期:
(一)在工程承包的通常意义上，合同中约定的具体日期为开工日期；
(二)在工程承包的通常意义上，以发包人的开工通知中载明的日期为开工日期；
(3)在工程承包的通常意义上，以监理人的开工通知中载明的日期为开工日期；
(4)工程承包通常意义上的开工日期是指承包人提交的开工报告或开工申请被批准的日期。
如果开工会议纪要和开工通知明确了开工时间，这可以作为证据；如果没有这些证据，开工报告中记录的时间可以作为开工时间；如果这些都没有，一般可以在合同中记录时间来证明。
二。在处理工程合同纠纷时，应以工程合同的常识来确定完工时间
竣工是指承包商完成施工任务。在工程承包的常识中，工程完工后，发包人均会验收，确认合格后才会验收。但实际操作中，承包商项目的竣工日期与竣工验收时间往往存在时间差。对于完成时间的确定，司法解释规定:
(1)双方确认的日期为完工日期；
(二)竣工验收后，竣工日期为竣工日期；
(3)承包人已提交竣工验收报告，发包人延期验收的，竣工日期为承包人提交竣工验收报告的日期；
(四)如果发包人未经竣工验收即使用，竣工日期应为移交工程占有权的日期。
在工程承包的常识中，说的是承包商的原因导致工期的延误，而在施工中，工期的延误往往是由于雇主的原因导致工期的延误和索赔。要索赔工期延长，索赔赔偿，承包商需要提供证据，也就是需要保留施工过程中相应的资料和文件，这是对施工管理是否规范，是否有完善制度的考验。
三。工程承包一般意义上的工期延长
当工期合法顺延时，无需承担违约责任。工期顺延的情况主要有以下几种:
(1)一般意义上的工程承包，在施工过程中，发包人往往要求承包人增加工程量，这必然导致工期的增加；
(2)在工程承包的通常意义上，因发包人设计变更导致承包人无法施工的期间，应从工期中扣除；
(3)工程承包的一般意义上，发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等施工必要资料，导致承包人无法施工的，工期从发包人提供这些施工必要资料之日起计算；
(四)工程承包常识中，发包人未按合同约定支付工程款，承包人有权停工，由此造成的工期延误责任由发包人承担；
(5)在工程承包的一般意义上，如果发包人指定的分包商与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误，发包人应对工期延误承担相应的责任。
因此，当双方就某个工程合同发生争议时，可以先按照合同中的具体金额进行协商。如果协商不成，他们可以保留相关重要证据，向法院起诉。
