雇主:
承包商:
经招标，业主确认全部空由阳光海岸别墅项目路基工程施工单位填写。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则，双方就本工程建设达成一致，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程项目
1.1工程名称:* * *道路工程
1.2项目地点:位于上海市奉贤区，沈奉金公路以西，团结塘路以南，金惠堂路以北。
1.3承包范围:总平面图中所示标段的道路路基工程(包括素土压实、碎石压实和路基排水沟)。
1.4承包方式:承包工程、材料、质量、工期、安全、文明施工、验收。
1.合同价格:合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)
大谢园
1.质量标准:合格。
1.9持续时间:
本工程总日历工期为天。具体开工日期以招标单位的书面通知为准。
二。技术标准和图纸
2.1图纸
2.1雇主提供:
2.2技术标准:
2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及国家和上海市现行的有关技术标准和规范；
2.2.2质量评定按相关质量检验评定标准进行。
所有材料必须有出厂合格证、质量保证书、合格证和检验报告。
三。双方的权利和义务
3.1雇主的权利和义务
3.1.1业主任命的业主代表:
名称:标题:
3.1.2监理单位和委派工程师:
监理单位:
名称:标题:
权限:监督控制施工阶段的质量、进度和现场工程量签证，参与工程竣工验收和保修阶段的相关工作。
3.1.3业主的主要工作:
3.1.3.1负责场地平整；
确定3.1.3.2的水准点和坐标控制点，并以书面形式提交承包商现场检查；
提供3.1.3.3地下管线布局及隐蔽障碍物信息；
3.1.3.4负责组织总包、设计单位及相关部门参加施工的图纸会审，并做好图纸会审纪要，由各方签字；
3.1.3.进行项目协调、管理、验收并及时安排下道工序；
3.1.3.6根据合同支付工程款。
3.2承包商的权利和义务
项目经理
名称:标题:
项目经理代表承包商，就本项目向业主全权负责。
3.2.2承包商的主要工作:
本合同签订后，3.2.2.1将在接到业主通知后2天内进场完成施工准备工作。
3.2.2.2应严格按照业主提供的施工图纸施工，不得随意改变设计要求和工程内容。
3.2.2.3负责编制施工组织计划、工程进度计划和用电计划，并提交业主和监理单位审批；
3.2.2.4负责本工程范围内的施工安全。承包人应按有关规定严格执行安全防护措施，并承担因安全措施不当造成的事故及由此产生的费用的责任；
3.2.2.保管好现场设备和材料。做好现场施工记录，配合业主和监理单位进行质量检查；
工程竣工验收后2周内，3.2.2.6应向总包商提供4套竣工图和竣工资料；
业主在3.2.2.7招标文件中提出的、承包商在招标文件中批准的、与本合同不矛盾的其他工作。
3.2.2.负责建设项目的验收，确保相关部门的开通。
四。项目价格
一、本工程采用综合单价法。该价格包括所有土建安装费、质检费、水电费、管理费、利润、税金、劳务费、监理费、赶工费、开办费、机械进出场费、安全文明施工费以及完成合同约定工作的所有其他费用。合同执行期间单价保持不变，不因市场价格和政策价格的调整而增减。
B.设计变更增加的费用，有合同单价的按合同单价计算，无合同单价的按上海93土建定额及相关文件编制。93土建定额中没有子目的，可套用市政定额中相应的子目，费率按93土建定额的四类计算。设计变更中增加的材料:报价中有的以报价为准，不在报价中的承包商报出所需材料的名称、品牌、规格、型号。
D.工程报价见附件，工程量将根据实际情况结算。
E.结算审核承包人按建(2003)641号、沪价费(2003)04号《工程造价审核费标准》支付执行，由发包人代扣代缴。
动词 （verb的缩写）工程价款的支付
. 1工程竣工并经甲方和监理验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的7%；
. 2工程结算后，支付工程结算总价的9%,剩余%的质保金在质保期满一年后支付。在保修期内，如因承包方原因造成质量问题，承包方将免费维修。承包人未能在2天内到达的，由发包人处理，产生的费用加上10%的管理费由承包人承担；
不及物动词安全文明施工
6.1承包人应按照总承包人施工现场管理规定和发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人和总包商有权制止承包人任何违反现场管理制度的行为，直至罚款并终止合同。
6.2承包人应对施工过程中发生的一切安全事故和质量事故负责，并承担相应的经济责任、法律责任和一切相应的经济赔偿。
七。竣工验收
7.1承包人应在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人接到通知后，应及时组织相关单位进行验收，并在验收后2日内给予认可或提出整改意见。承包人应按要求整改，并承担因自身原因造成的整改费用。
7.2承包人应在竣工验收合格后7天内向发包人提供4套符合上海市城建档案管理要求的竣工资料。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档。
八。违约责任
1 .业主违反合同:
. 1.1由于发包人原因和不可抗拒的原因造成工期延误的，工期将无偿顺延。
. 2承包商的违约:
. 2.1因承包人原因未能按本合同第1.9条规定的期限按时完成工程，每延误一天，承包人应向发包人支付逾期违约金3000元/天，并承担由此给发包人造成的一切损失。
2.2因承包人原因造成工程质量达不到本合同约定的质量标准，承包人应无条件返工、整改、修理或采取其他补救措施以达到合同质量标准，由此产生的费用，包括重新检验所需的费用，由承包人自行承担，并赔偿发包人本工程总造价的%作为违约金。如果承包人工程质量不符合要求，且在发包人和总包商提出整改要求后7天内承包人未能改进，发包人和总包商有权安排其他单位完成相应的整改工作，由此产生的费用和损失由承包人承担。
. 2.3承包人在施工过程中弄虚作假，使用不合格工程材料的，责令返工并赔偿损失，每发现一次罚款000元。
. 2.4施工完毕，未通过相关部门验收和开通的，待验收开通后，招标方支付剩余工程款，发包人无息支付。
九。争论
9.1合同履行过程中发生争议时，双方应首先通过友好协商解决；协商不成，可提交上海仲裁委员会仲裁。
X.合同的生效和终止
0.1本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖法人公章后生效；
0.2合同签订日期:2004年；
合同签订地点:上海。
10.3当发包人和承包人履行完本合同的全部义务，承包人向发包人交付竣工工程，并支付竣工结算价款时，本合同终止。
十
一、合同附件
1.1招标文件
1.2招标文件
11.3道路平面图和标段划分图
1.4报价
十
三。合同数量
3.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；
13.2一式六份，双方各执三份。
本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议予以明确。
寄件人:(公章)承办人:(公章)
校长:校长:
电话:电话:
真实:真实:
签约地点:
签名时间:
