栏目分类:
子分类:
返回
名师互学网用户登录
快速导航关闭
当前搜索
当前分类
子分类
实用工具
热门搜索
名师互学网 > 建筑 > 工程合同

绿化工程转让协议书范本,绿化改造施工合同

绿化工程转让协议书范本,绿化改造施工合同

在我们的现实生活中,随着人们生活水平的日益提高,人们的需求不仅仅局限于物质层面,而是更加关注环境问题,这也是非常正常的现象。那么绿化工程分包合同的样本是什么呢?

一、绿化工程分包合同样本

雇主:_ _ _ _ _ _ _ _公司(以下简称甲方)

承包商:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _公司(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条项目概况

1.项目名称:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _项目名称

2.项目地点:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

3.工程承包范围和内容:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _如果乙方不承包本项目的施工,甲方应向乙方支付_ _ _ _ _ _ _元的服务费。

4.承包方式:乙方承包工程、材料、机械、管理、质量、工期、安全、税收、文明施工、深化优化设计等。

第二条工程工期

1.本工程的开工日期以甲方的开工通知为准,并经乙方确认,竣工日期为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年月日

2.遇有下列情况,经发包人现场监理工程师或工程代表签证后,工期相应顺延,顺延期限以书面形式确定。

(1)发包人不能在合同规定的开工日期前_ _ _ _ _天将主要施工场地、进场道路和施工用水、用电移交给承包人,影响承包人与施工方接洽;

(2)明确发包人供应的材料、设备、成品或半成品未按双方确定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品在提交给承包人时发现有阶段性缺陷,需要修理、修改、更换或替换,延误施工进度;

(3)施工中,停水、停电连续影响_ _ _ _ _ _小时以上;

(4)现场监理工程师或发包人工程师代表延误签证手续,影响下一道工序的施工人员;

(5)未按合同约定拨付预付款、工程进度款、采购材料差价款,影响施工进度的;

(6)工程进度受到自然灾害的影响(如自然原因引起的台风、洪水、火灾、地震等)。);

(7)发生重大设计变更。

第三条工程合同成本:

1.项目合同的预计费用为人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _元

2、按第八条标准按实际发生额结算。

第4条材料和设备的供应和检验

1.进口的特殊材料应由业主提供至现场或指定地点。如果货物在指定的交货地点以外交货,产生的超程运费和其他费用由发包人承担;

2、成套设备和专用设备,由发包人负责招标、订货、供货和向承包人交货前的商检。提前到货的设备由发包人仓库保管,安装时交付承包人保管,不得挪用、丢失或损坏。

3.所有材料、设备、成品和半成品均应附有合格证。

4.如果发现不合格材料,供应商必须迅速将其运出现场。

5.如果建筑材料、设备和有证书的雇主对检验有异议,可以复验。产品经检验合格的,检验费用由要求检验的用人单位承担;如果产品不合格,检验费用由承包商承担。

6.承包人不得使用建筑材料、设备、构件等。无合格证,未经检验或检验不合格的。

7.如果甲方改变乙方已经订购或购买的材料,由此造成的损失由甲方承担

第五条工程质量和检查验收

1.本工程质量要求优良;

2.承包人必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的有关规范、规定进行施工,并接受发包人现场监理工程师或工程师代表的监督检查;

3.发包人聘请的现场监理工程师为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

4.承包人应根据工程进度,及时提供有关工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、材料代用等,经设计单位和发包人同意并签证后方可使用。

5.隐蔽工程自检完毕后,承包人应填写隐蔽工程验收单,并通知现场监理工程师或工程师代表检查验收。在监理工程师或工程师代表收到通知后,24

小时应到现场检查,认可签证后,方可进行下道工序施工。

6.工程竣工验收以施工图、图纸说明、技术交底纪要、设计变更通知、施工验收规范和国家颁布的质量检验标准为依据。

7.工程竣工后,承包人应按规定整理和提供完整的技术档案,并签发竣工通知。验收时间由双方协商确定,由发包人组织相关单位进行竣工验收。验收合格后,双方签署竣工验收证书,将工程移交给发包人管理。

8.已竣工和未验收的工程,在工程竣工前由承包人保管。

9.工程竣工验收后,园林建设工程保修期为1年,水电保修期为2年。保修期内,因施工质量原因造成的损坏费用由乙方承担。绿化工程养护期为6个月,养护水费由发包人承担。发包人应将施工引起的工程质量问题书面通知承包人,并约定修复时间。承包商应在7个工作日内修复。

第六条施工设计变更

1.发包人交付的设计图纸、说明和相关技术资料是施工的有效依据,承包人不得擅自修改。

2.施工图的任何重大修改必须经业主和设计单位同意,并在修改前_ _ _ _天办理设计修改协议。设计变更协议书经发包人签署后,承包人即可实施。协商和修改图纸作为合同的补充文件。

3.当由于设计错误、设备变更、结构变更、标准提高、工艺变更、地质条件与实际设计不符而修改图纸时,责任方应负责增加的费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备搬迁的实际损失、材料和构件的积压)并调整合同费用。

4.承包人在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计的合理化建议,经发包人、设计单位或有关技术部门批准后实施;

5.当工程施工中发生下列事实之一时,承包人必须立即书面通知发包人予以确认;

(一)设计图纸及说明文件与项目现场情况不符,设计文件中注明的建设条件与实际不符的;

(2)设计图纸和设计文件含糊不清或有错漏,图纸与说明不符;

(3)设计图纸和说明文件中未注明的施工条件发生了意外的特殊困难等。

(4)确认的事实必须在2天内解决。如因未能按期解决而造成停工,工期损失由发包人承担。

第七条双方负责的事项

1.雇主

(1)办理征地、青苗及树木补偿、墓地迁移、房屋拆迁及障碍物拆除(包括frame 空及隐蔽),提供隐蔽及障碍物信息;

(2)施工前做好“三通”;根据批准的施工组织设计或施工方案,在红线图内提供离建筑物不大于_ _ _ _ _米的水电接驳点,并安装水电表,以便承包人按表收费;

(3)根据施工区域的供水、供电、水压和电压,采取措施满足施工用水和用电的需要;

(4)按规定提供施工场地;

(5)合同签订后_ _ _ _ _ _天内(以收到最后一张图纸为准),向承包商提供全套施工技术资料;

(6)确定建(构)筑物的道路、线路、下水道的定位桩、水准点和坐标控制点;

(7)组织有承包双方和设计单位参加的施工图纸交底,并做好三方签字的交底纪要,在_ _ _ _ _天内发放到相关单位;

(8)审核承包商的工程进度,及时向承包商支付进度款;

(9)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表应对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查,并负责办理设计图纸、设计变更签证、工程中间验收、工程进度款签证及其他必要的签证。

(10)组织工程竣工验收,配合承包商按合同规定的日期完成竣工结算工作。

2.承包人

(1)平整施工场地,修建施工界区内的水、电、道路和临时设施;

(2)编制施工组织设计(或施工方案)、施工总进度计划、材料、设备、成品、半成品进场计划、水电使用计划、开竣工通知单、隐蔽工程验收单等。,并及时发送给发包人和相关单位;

(3)按照双方约定的分工范围采购、供应和管理材料设备;

(4)严格按照施工图纸和规范进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间按期竣工交付工程;

(5)负责工程竣工前的场地维护和清理;

(6)提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参与竣工验收;

(7)在合同规定的保修期内,承包人应负责免费修复工程质量问题。

第八条工程价款的支付与结算

1.合同签订后十个工作日内支付工程合同总价的_ _ _ _ _%;

2.当乙方完成合同工程量的_ _ _ _ _ _%时,甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内支付合同总价的_ _ _ _ _ _ _%作为进度款;

3.工程完工后,甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内支付合同总价的_ _ _ _ _ _%的进度款;

4.工程验收后,甲方应在收到乙方结算函后三十天内完成工程结算的审核..工程结算后七天内支付结算总价的_ _ _ _ _ _ _ _ %结算价格的5%

该款结束时,园林建设工程和绿化工程在单项保修期满后_ _ _ _ _天内一次性支付给承包人。

5.发包人拖欠工程进度款或尾款的,按银行关于逾期付款的有关规定处理。

6.因发包人拖欠工程款和采购材料款而影响工程进度,造成承包人停工或窝工的,由发包人承担责任。

7、工程费用结算方法按以下情况确定:

7.1工程量应以实际工程量为准,如经审核的施工图纸、变更签证、图纸会审记录等。

进行计算;

7, 2.园林建筑工程和园林绿化工程项目费用按2003年广东省园林建筑和绿化工程综合定额计算。

7、3安装工程费采用2002年广东省安装工程综合定额计算,定额计价;

7、4园林建筑和绿化工程结算费用按_ _ _ _ _ _ _ _ _建设工程造价管理站2003年7月12日发布的《2003年园林工程定额计价程序表》计算,取费后总价减少5%;水电安装工程结算费用按_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _计算

7、5园林建筑及绿化工程、安装工程主要材料价格以东莞市建委2004年7月发布的《建筑工程、安装工程、园林绿化工程材料及苗木xxx价格表》为准,发包人可指定部分材料及苗木的品牌、生产厂家、产地及价格;

7.6发包人指定的材料或价格应在结算时包含在独立费用中,不得根据本合同第8条第7.4款降低价格。

第九条违约责任

1、承包商的责任

(1)工程质量不符合合同约定的,负责免费修理或返工。

(2)如工程交付时间不符合规定,每逾期一天,乙方应向甲方支付人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _元的违约金。

2.雇主的责任

(1)未能按照合同规定履行其责任,竣工日期可顺延。

(2)工程不验收,发包人提前使用或擅自使用,由此产生的质量或其他问题由发包人承担。

第十条争议解决方式

本合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均可直接向_ _ _ _ _ _ _ _ _人民法院提起诉讼。

第11条特殊条款和条件

特殊情况下,本合同条款如有未尽事宜,双方可根据具体情况和有关规定,在专用条款中约定。

第十二条补充规定

本合同未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》及相关规定执行。

附录:所有施工图纸。上述附件是本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。

本合同经双方签字盖章后生效。整个合同工程完工报验,结算工程尾款。过了保修期自然就失效了。

本合同正本两份,发包人一份,承包人一份,副本两份,发包人一份,承包人一份。

雇主(盖章)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _承包商(盖章)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

法定代表人(签名)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _法定代表人(签名)_ _ _ _ _ _ _ _

委托人(签名)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

签署日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

二。合同的法律条款是什么

第二十条耕地承包期为三十年。草原承包期为三十至五十年。林地承包期为三十至七十年;经国务院林业行政主管部门批准,特种林木林地承包期可以延长。

第二十一条发包人应当与承包人签订书面合同。

合同一般包括以下条款:

(一)发包人和承包人的名称,发包人负责人和承包人代表的姓名和住所;

(二)承包土地的名称、位置、面积和质量等级;

(三)合同期限和起止日期;

(四)承包土地的用途;

(五)发包方和承包方的权利和义务;

(六)违约责任。

[/s2/]三。签订合同的程序是什么

(一)集体经济组织成员的村民会议选举产生承包工作组。涉及土地量较大的,工作组应在制定统计承包方案时负责具体工作。

(二)承包工作组按照法律法规的规定制定并公布承包计划。承包合同的内容应公平合理并兼顾集体经济组织的实际情况,承包工作组应根据法律法规的规定拟定承包方案。

(3)召集村民依法召开村民会议,讨论通过承包方案。根据土地承包法的规定,承包方案应当经本集体经济组织村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表依法同意。

(四)公开组织实施合同方案。承包合同经村民会议批准后,农村集体经济组织应当公开实施承包方案,落实承包方案的内容。

(5)签订合同。

转载请注明:文章转载自 www.mshxw.com
本文地址:https://www.mshxw.com/jianzhu/531130.html
我们一直用心在做
关于我们 文章归档 网站地图 联系我们

版权所有 (c)2021-2022 MSHXW.COM

ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号