合同号: _ _ _ _ _ _ _
甲方:_ _ _ _ _ _ _ _
乙方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
名称:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _街道气化站及管道供气工程
项目地点:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
项目的范围和内容:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _项目
本工程造价为:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(即人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _元)
第二条工程工期
合同工期:本合同工程的开工和竣工日期根据国家颁布的工期定额约定。
双方同意从_ _ _ _ _ _ _开始完成本项目
第三条材料供应
1.本安装工程所需的原材料由乙方根据工程预算表提供。
二。乙方提供的安装材料应符合国家标准。
第四条工程结算方式
1.甲乙双方正式签订合同后，甲方应在_ _ _ _ _ _天内向乙方支付工程总造价的_ _ _ _ _ _%。甲方不按合同付款，工期自然顺延。
二。乙方收到甲方预付款后，将在_ _ _ _ _ _天内正式进入安装现场。
三。工程完工后，甲方应在_ _ _ _ _ _ _天内将剩余的_ _ _ _ _ _ _ _%支付给乙方，剩余的_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _月在工程使用后支付。如有不可预见的工程或工程变更，工程价款结算按实际情况计算，一次性支付。
四。付款方式:付款方式为银行转账、汇票或现金。
第五条工程验收
1.项目完成后，乙方负责整个项目系统的测试和调试，试用期为_ _ _ _ _ _ _天，甲乙双方接受项目试运行的测试结果。
二。项目投入使用后，甲方正常使用_ _ _ _ _ _ _天，视为甲方验收合格。
第六条保修维护
乙方应提供本供气系统的维修服务，保修期按国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即两年内乙方免费提供非人为损坏的设备和材料的维修服务；两年后有偿服务。
第7条构成合同的文件
组成本合同的文件包括:图纸、工程材料清单、预算(概)算、双方关于工程的谈判、简单变更等书面协议或文件，均视为本合同不可分割的组成部分。
第八条甲方的承诺和保证
1.是一家依法成立并有效存续的有限责任公司；
二。其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行动授权签署和履行本协议；
三、保证做好本工程三通一平工作，保证水电供应到达施工现场约定地点汇总表，承担施工造成的水电费用；
四。本协议自签署之日起对其构成有约束力的义务。
第九条乙方的承诺和保证
1.是一家依法成立并有效存续的有限责任公司；
二。其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行动(包括获得所有必要的政府批准)授权签署和履行本协议；
三。保证在施工过程中，本着安全第一的原则，如因乙方原因发生危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用和责任；
四。承诺按照合同约定进行施工和竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；
动词 （verb的缩写）本协议自签署之日起对其具有约束力。
第十条违约责任
1.甲方应按期支付所有款项。如逾期，甲方应支付_ _ _ _ _ _ _%的违约金。乙方有权终止系统运行。
二。如因乙方原因，乙方未能按合同规定的期限交货，应赔偿甲方已付款额两倍的罚款。
三。如因甲方原因造成工程中途停工或延期，应采取措施弥补或减少损失。同时赔偿乙方因停工、窝工、返工、人员和机械设备搬迁、材料和构件积压等造成的实际损失。
第十一条保密
一方应对因本协议而获得的另一方的商业秘密保密，不得向其他第三方披露，但中国现行法律法规另有规定或经另一方书面同意的除外。
第12条补充和变更
本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此产生的补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十三条不可抗力
如果任何一方因不可抗力不能或延迟履行本协议的全部或部分，应在不可抗力事件发生之日起三天内以书面形式通知另一方，并在事件发生之日起三十天内向另一方提交其全部或部分不能或延迟履行的证明。
第十四条争议的解决
双方对本协议相关条款的解释或履行产生的任何争议应通过友好协商解决。协商未达成书面协议的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条优先权
为了便于本项目竣工后的维护，乙方将成为本项目竣工后的优先供气方。
第十六条其他
1.本协议自双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效。
二。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(盖章):_ _ _ _ _ _乙方(盖章):_ _ _ _ _ _ _
法定代表人(签字):_ _ _ _ _ _ _ _ _法定代表人(签字):_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
签署地点:_ _ _ _ _ _ _ _签署地点:_ _ _ _ _ _ _ _
