甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规章制度，结合广告产品的具体情况，双方本着自愿、平等、互利的原则，签订以下条款，以便共同遵守。
项目名称和地点
项目名称:N塔，A型广告塔
2项目地点:
2.项目内容:
1 .根据_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _的情况
乙方负责广告塔钢结构配件的加工、运输和安装。面板马道基础灯具合同生效后，乙方将向甲方提供两套施工图(包括钢结构和基础施工图)。
三。承包方式和费用:
总共有n座_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _的广告塔；
在本项目中，甲方委托乙方以包工包料的方式进行广告塔的钢结构和基础施工。
4.工程价款支付结算方式:
付款方式:合同签订后，甲方向乙方支付工程总造价的%，即人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _元整；钢配件到达现场当天，支付工程总造价的_ _%。 即每座广告塔的主体钢结构为 安装完毕后，甲方将向乙方支付_ _ _ _ _ _ _ _ _ _的费用 _ _ _ _ _合计人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _元 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _的3%作为乙方的保修保证金，共计人民币元整(大写:人民币元整)，甲方负责在一年期满后七天内与乙方结清余款。
5.工期为N天，其中加工配件N天，运输N天，安装N天。
6.双方的责任
(1)甲方的责任
1 .甲方负责广告塔(招牌)的初审和审批。如施工期间甲方审批手续不全，城管等监察机关纠察，甲方负责协调正常施工。在协调期间，甲方应补偿乙方施工人员的加班津贴，按每人每天人民币计算，工期相应顺延。
2开工前，甲方接通乙方施工电源，电源在施工现场20米范围内，电费由乙方负责。甲方应协助乙方选择材料堆放场地。
3若原料场有偿占用，甲方负责协调乙方费用；乙方应在储存期间保管材料，因保管不善造成的任何损失或损坏与甲方无关。
4.甲方应派代表到施工现场监督工程进度和质量，办理验收手续，解决应由甲方解决的问题及其他事宜。
甲方应按本合同的约定及时支付工程款。若工程款未及时到位，工期相应顺延，造成停工或窝工，甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员每人每天延误N元。
甲方负责支付工程价款和竣工结算，并负责组织工程竣工验收。
7若甲方未能按合同约定的期限支付余款，且甲乙双方协商不成，乙方有权处理或拍卖广告塔(牌)，本合同同时终止。
(二)乙方的责任
1乙方负责按质按量完成合同约定的工程内容，确保广告塔(牌)广告牌设计基本风压为KN/2(抗风设计值为N级)。广告塔的保修期为N年。在保修期内，因钢结构配件质量问题在正常使用情况下发生结构损坏，经检查认定为配件质量或设计问题，乙方应负责其直接损失(不可抗拒的自然灾害除外)；如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担；在施工过程中，乙方应做好施工安全工作，施工中的人员伤亡由乙方负责；广告牌使用过程中，如确属乙方责任造成广告塔损坏，乙方应承担由此给第三方造成的一切人身和财产损失。
2由于乙方原因，工程未能在合同规定的时间内完工，每逾期一天，赔偿甲方工程总造价的_%。
3施工期间，乙方施工人员应遵守甲方区域管理规定，服从管理，遵纪守法。如有违法违规行为，甲方有权依据相关规定进行处罚，情节严重的，移交当地司法部门追究法律责任。
4.施工中出现的问题由双方协商解决。如遇不可抗拒的自然灾害(如风、雨、雪等。)或停电，工期顺延。
工程质量验收:依据国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准，工程质量达不到验收标准，甲方有权拒绝支付工程款；钢配件安装完成后的验收日期为保修期的开始(验收日期为)；如乙方已完成工程，应书面通知甲方验收。如果甲方在收到验收通知之日未能验收该工程，则视为验收。
未经甲方书面同意，乙方不得分包工程，否则，甲方有权拒绝支付工程款。
在保修期内，乙方应在第一年对广告塔进行一次维护，费用由乙方承担，此后甲方应根据使用说明书定期对设施进行检查和维护。
保修期内，如乙方未按标准进行维修或保修质量不符合要求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格。
七。违约责任:甲乙双方如有争议，由双方协商解决；协商不成的，由项目所在地人民法院判决。
附件8:
_ _钢结构广告塔主体安装质量验收记录表
补充条款:
(1)本合同未尽事宜，由双方协商解决，并补充协议，作为本合同的附件，共同遵守。
(二)本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
(三)甲方确认的设计图纸是本合同的有效文件。如果图纸内容发生变更，则附上变更备忘录。
(四)广告塔的验收标准附于本合同，该标准符合中国工程建设标准化协会《户外广告设施钢结构技术规范》(ES14: 2003)，省工程建设标准“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(五)本合同自甲方向乙方账户支付定金之日起生效。
甲方代表签字:乙方代表签字:
(盖章)(盖章)
年，月，月，月，日
